第1章 武松上诉的签证工程款诉讼案（第1页）

最近两天网上对华夏，XX省，六X水，女老板因讨要工程款，而被以寻衅滋事罪，抓捕的事情，炒的沸沸扬扬。

更有十多名诉讼代理人，因代理该案，有的被抓，有的被取保候审…然而咱们这部小说的主人翁武松，早在在2024年的1月7日上午9时25分钟，接到了松江市高新区人民法院民事判决书（2024）松0291民初181号。

原告：武松，男，1967年3月16日出生，汉族，住鲁东省宝塔市南关村88号。

委托诉讼代理人：郭权，松江胜利律师事务所律师。

委托诉讼代理人：李红，女，1973年4月8日生。

（系原告之妻。

）被告：松江市鑫业建筑安装有限公司，住所地：松江市经济开发区90号。

法定代表人：革宝，总经理。

委托诉讼代理人：张新，该公司经理。

委托诉讼代理人：刘畅，该公司职员。

被告：华夏四局第六建筑工程有限公司。

住所：淮海省淮海市和平区瑶海路26号。

法定代表人：王军。

董事长。

委托代理人：李治。

该公司员工。

被告：松江市文教产业投资开发有限公司，住所：松江市高新开发区深圳街89号。

法定代表人：李海，董事长。

委托诉讼代理人：刘威，松江市明达律师事务所律师。

原告武讼诉被告松江市鑫业建筑安装有限公司（以下简称：鑫业公司。

）华夏四局第六建筑工程有限公司（以下简称华夏四局第六公司。

）松江市文教产业投资开发有限公司（以下简称文教公司。

）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2003年2月16日受理，依法适用普通程序，独认审理。

原告武讼的委托诉讼代理人郭权、李红，被告鑫业公司的委托诉讼代理人张新、刘畅，被告华夏四局第六公司的诉讼代理人李治，被告文教公司的诉讼代理人刘威到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。

原告武松向本院提出诉讼请求：1：请求被告松江市鑫业建筑安装有限公司立即给付原告工程款、5元。

及判令被告被告给付原告占用资金期间的利息损失。

以欠款金额为基数，从2018年1月份开始，至给付完毕时止。

按银行贷款利率计算。

利息为.87元。

2请求判令被告华夏四局第六建筑工程有限公司、松江市文教产业投资开发有限公司，在欠付工程款范围内承担连带给付责任。

3：本案诉讼费用，律师费由被告承担。

事实及理由：原告于2017年6月12日与松江市天缘劳务建筑劳务分包有限公司，签订劳务分包合同一份，约定松江市天缘劳务建筑分包有限公司将被告松江市文教产业投资开发有限公司，发包给被告华夏四局第六建筑工程有限公司，高新北区大红土教职园区，三期的建设工程中部分劳务，分包给原告实际建筑施工。

约定工期从2017年6月9日，至2017年7月25日止。

事后原告按约定，进行实际施工。

在施工基本竣工时，由于发包方、总建筑方，改变图纸，并要求原告按新的图纸进行重新改造。

导致原告按要求进行了改造，同时造成原告人力及物力和工期的增加。

此后，原告多次找被告：松江市天缘劳务建筑分包有限公司催要工程款。

松江市天缘劳务建筑分包有限公司，以总承包方及发包方拖欠工程款未付为由拒付。

无奈之下，原告找华夏四局第六建筑工程有限公司，松江市文教产业投资开发有限公司催要。

各被告之间推诿至今未果。